PLENO ORDINARIO DE 03 DE AGOSTO 2021
Firmado el: 04/08/2021 08:49:18
Válido: El hash de la firma coincide con el del video.
Firmado el: 19/11/2021 10:00:24
Válido: El hash de la firma coincide con el del video.
Documentos anexos
Acta: ACTA PLENO ORDINARIO DE 3 DE AGOSTO 2021
Firma verificada
Firmado el: 05/10/2021 10:34:03
Firma verificada
Firmado el: 05/10/2021 10:34:03
Convocatoria: PLENO ORDINARIO DE 3 DE AGOSTO 2021
Firma verificada
Firmado el: 30/07/2021 09:32:10
Puntos de interés
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
Bueno pues abrimos el pleno ordinario del mes de agosto En el orden del día en la parte resolutiva el punto Primero aprobación de actas de sesiones anteriores Bueno si nadie tiene nada que comentar pasamos directamente a votar, Votos a favor
Comienzo: 0:0:6
Duración: 0:0:22
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Mª Adoración.
Intervencion de Mª Adoración Puebla González
Mª Adoración Puebla González
Secretaria General del Pleno - Ayto. de Cervera de Pisuerga
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
Pasamos al punto segundo del orden del día que es la aprobación definitiva de la Cuenta General del ejercicio económico del dos mil veintiuno
Comienzo: 0:0:29
Duración: 0:0:12
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Mª Adoración.
Intervencion de Mª Adoración Puebla González
La Comisión de Cuentas de régimen interior por unanimidad de votos a favor acuerdan informar favorablemente y proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: Vista la Cuenta General del ejercicio dos mil veinte junto con toda su documentación anexa a la misma según legislación vigente Visto que el titular de la Intervención Municipal de Fondos procedió a la formación de la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio económico de dos mil veinte junto con toda su documentación anexa al mismo visto que se ha finalizado dichos trabajos y obtenida la documentación correspondiente a la Intervención Municipal Procedió a emitir el correspondiente Informe en relación a aprobación de la Cuenta General visto con posterioridad la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento en sesión celebrada el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, emitió corresponde informe preceptivo en relación a cuenta general de esta Corporación relativo al ejercicio dos mil veinte visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia numero sesenta y uno de fecha veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno la Cuenta General justo junto con el informe de dicha Comisión fueron objeto de exposición al público durante un plazo de quince días durante los cuales los interesados pudieron presentar reclamaciones reparos observaciones. Visto que de conformidad con el contenido de certificación literal, la Secretaria del Ayuntamiento durante el plazo de exposición al público de dicha cuenta no se han presentado alegaciones y Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo veintidós punto dos E, d siete barra mil novecientos ochenta y cinco de dos de abril Reguladora de Bases de Régimen Local El Pleno adopta este acuerdo Primero aprobar la cuenta general del ejercicio dos mil veinte correspondiente a la Cuenta General del propio. Segundo remitir la cuenta general aprobada por junto con toda la documentación que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas tal y como establece el artículo dos cientos doce punto tres del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobada por el Real Decreto Legislativo dos barra dos mil cuatro de cinco de marzo y en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica dos barra dos mil doce de veintisiete de abril Ppresupuestaria de Sosteníbilidad Financiera y demás normativa con al Ministerio de Hacienda
Comienzo: 0:0:41
Duración: 0:2:19
Mª Adoración Puebla González
Secretaria General del Pleno - Ayto. de Cervera de Pisuerga
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
Salvo que haya alguna cuestión que comentar pasamos directamente a votar votos a favor
Comienzo: 0:3:0
Duración: 0:0:7
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Mª Adoración.
Intervencion de Mª Adoración Puebla González
Mª Adoración Puebla González
Secretaria General del Pleno - Ayto. de Cervera de Pisuerga
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
Pasamos al punto tercero del orden del día que es la propuesta sobre determinación de las fiestas locales del término municipal para el año dos mil veinte y dos.
Comienzo: 0:3:9
Duración: 0:0:8
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Mª Adoración.
Intervencion de Mª Adoración Puebla González
La Comisión de Fiestas Populares Medio Ambiente Educación y Juventud por unanimidad de los miembros acuerdan informar favorablemente y proponer al pleno la adopción del siguiente acuerdo Visto el Real Decreto Legislativo dos barra dos mil quince de veintitrés de octubre que es catorce festivos Número de fiestas laborales anuales de carácter retribuido y no recuperable de las que dos de ellas son locales, de conformidad con lo establecido Artículo cuarenta y seis del Real Decreto dos mil uno barra mil ciento ochenta y tres de veintiocho de julio sobre regulación de jornadas de trabajo jornadas especiales y descansos con el objeto de que sean determinadas por autoridad laboral competente propuesta del Pleno del Ayuntamiento para su publicación en Boletín Oficial de la Provincia las fechas que en el próximo año natural tendrán el carácter de festivos locales. Las fechas seleccionadas no deberán de ser coincidentes ni con domingos, ni con una de las fiestas que crea el decreto porque establece calendario de fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para dos mil veintidós. La Presidencia propone al Pleno el siguiente acuerdo: Primero propone a la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León como fiestas locales del Termino Municipal de Cervera de Pisuerga para el dos mil veinte los siguientes días día dieciséis de mayo lunes y día dieciséis de agosto martes. Segundo que se dé traslado del presente acuerdo a la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León a los efectos oportunos
Comienzo: 0:3:17
Duración: 0:1:38
Mª Adoración Puebla González
Secretaria General del Pleno - Ayto. de Cervera de Pisuerga
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
Bueno entiendo que tampoco es una hablada ayer entonces pasamos directamente a votar Votos a favor , votación ordinaria a mano alzada, por unanimidad
Comienzo: 0:4:55
Duración: 0:0:11
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
Pasamos al punto cuarto del Orden d el día que es la aprobación si procede de la modificación de horarios de las sesiones ordinarias del Pleno
Comienzo: 0:5:6
Duración: 0:0:9
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Mª Adoración.
Intervencion de Mª Adoración Puebla González
La Comisión de Cuentas y Régimen Interior por unanimidad de votos a favor acuerdan informar favorablemente y proponer al pleno Corporación la adopción del siguiente acuerdo: de conformidad con el artículo treinta y ocho del Reglamento de Organización funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales Habida cuenta de la periodicidad mensual las sesiones plenarias determinadas por artículo cuarenta y seis punto dos Reguladora de Bases de Régimen Local corresponde al pleno municipal la determinación del régimen de las sesiones de mismo de conformidad con lo dispuesto al artículo treinta y ocho del Real Decreto dos mil quinientos sesenta y ocho barra mil novecientos ochenta y seis de veintiocho de noviembre por el que se regula el reglamento organización funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales En este sentido la Alcaldía propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: Primero celebrar sesiones plenarias de carácter ordinario una vez cada dos meses correspondientes los primeros martes del mes que sería febrero abril junio agosto octubre y diciembre a las diecinueve horas, facultar al alcalde a variar por propia iniciativa a distancia de los portavoces de los grupos políticos y por causa justificada la fecha de hora de celebración de la sesión ordinaria adelantando, retrasando día de celebración en un terreno a lo máximo de tres días observando siempre fiestas de carácter extraordinarias y notificar el presente acuerdo a los interesados dando traslado del mismo a la Secretaría del Ayuntamiento a efectos de procedentes de derechos
Comienzo: 0:5:15
Duración: 0:1:29
Mª Adoración Puebla González
Secretaria General del Pleno - Ayto. de Cervera de Pisuerga
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
Entiendo ya está suficientemente discutido Entonces pasamos directamente a votar, Votos a favor
Comienzo: 0:6:44
Duración: 0:0:8
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Mª Adoración.
Intervencion de Mª Adoración Puebla González
Mª Adoración Puebla González
Secretaria General del Pleno - Ayto. de Cervera de Pisuerga
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
Pasamos al punto quinto del orden del día que es la solicitud a la Diputación Provincial de delegación de la obra número dos ientos siete barra veinte denominada Reforma de Cubierta en casa Concejo
Comienzo: 0:6:55
Duración: 0:0:13
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Mª Adoración.
Intervencion de Mª Adoración Puebla González
La Comisión de Urbanismo Obras Públicas y Servicios Visto el expediente de la obra número dos cientos siete barra veinte o de reforma de cubierta en casa Concejo y pavimentación en Rabanal de las Llantas acuerdan informar favorablemente por unanimidad de votos y proponer al pleno siguiente acuerdo Antecedentes vista la convocatoria publicada por la Diputación Provincial de Palencia Boletín Oficial de la Provincia numero ochenta y nueve veintiséis de julio del dos mil diecinueve, para Petición de inclusión de las obras en planes provinciales de los años dos mil veinte y dos mil veintiuno El Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga en sesión extraordinaria de once de septiembre del dos mil diecinueve solicitó la inclusión de la obra Reforma en Cubierta en casa Concejo Pavimentación en Rabanal de las Llantas con un presupuesto que acudirán dieciséis mil euros vista la Notificación de Diputación de Palencia el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve comunicando que en el pleno ordinario celebrado el veinte de diciembre de dos mil diecinueve se aprobó el Programa de Planes Provinciales para el año dos mil veinte y dos mil veintiuno incluyendo la obra dos mil dos ientos siete barra veinte o de reforma en cubierta Casa Concejo y de pavimentaciones en Rabanal de las Llantas Planes Provinciales del dos mil veinte. Vista la comunicación de la Diputación de Palencia en relación con expediente de la contratación número cuarenta y dos barra veintiuno por contrato menor relativo a la obra dos ientos siete barra veinte o de reforma de Cubiertas en Casa Concejo y Pavimentación en Rabanal de las Llantas. Habiendo solicitado seis ofertas para la licitación de las mismas y no habiendo recibido ninguna se acuerda declarar de ierta dicha licitación y se insta al Ayuntamiento para que solicite la Delegación para contratación de citaba obra o bien procederá a modificar el proyecto Con estos antecedentes el señor Alcalde propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo : Primero solicitar a la Excelentísima Diputación Provincial de Palencia, la delegación para la contratación y el seguimiento de la obra número dos ientos siete barra veinte denominada reforma de Cubierta de Casa Concejo pavimentación Rabanal de las Llantas con un presupuesto de dieciséis mil euros Segundo remitir certificación del presente acuerdo a la Diputación de Palencia al Departamento de Planes Provinciales a los efectos oportunos
Comienzo: 0:7:8
Duración: 0:2:18
Mª Adoración Puebla González
Secretaria General del Pleno - Ayto. de Cervera de Pisuerga
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
Imagino que no hay intervenciones en este aspecto tampoco Entonces pasamos a votar Votos a favor
Comienzo: 0:9:26
Duración: 0:0:8
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Mª Adoración.
Intervencion de Mª Adoración Puebla González
Mª Adoración Puebla González
Secretaria General del Pleno - Ayto. de Cervera de Pisuerga
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
Pasamos al punto sexto que es la solicitud a la Diputación Provincial de la denegación de la obra número ciento veintidós barra diecinueve Construcción de Depósito de agua y acondicionamiento de captación en el regular de Castillería.
Comienzo: 0:9:36
Duración: 0:0:14
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Mª Adoración.
Intervencion de Mª Adoración Puebla González
La Comisión de Urbanismo Obras Públicas y Servicios Visto el expediente de la obra número ciento veintidós barra diecinueve de construcción de depósito y acondicionamiento de captación en el regular de Castill ería acuerdan informar favorablemente y proponer al pleno el siguiente acuerdo: Precedentes Vista la convocatoria publicada por la Diputación Provincial de Palencia en el Boletín Oficial de la Provincia número ochenta y uno de siete de julio del dos mil diecisiete para la petición de la inclusión de las obras en planes provinciales de los años dos mil diecinueve y dos mil dieciocho El Ayuntamiento de Cervera sesión extraordinaria siete de septiembre de dos mil diecisiete solicitó la inclusión de la obra de construcción del depósito de agua y acondicionamiento de captación en la regular de Castille ría con un presupuesto de dieciséis mil euros, vista la Notificación de Diputación de Palencia de veintinueve diciembre dos mil diecisiete comunicando que el pleno ordinario en sesión celebrada el Veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete se aprobó el programa de planes provinciales para los años dos mil dieciocho, dos mil diecinueve incluyendo la obra Ciento veintidós barra diecinueve de construcción de depósito y acondicionamiento de Captación en el regular de Castille ría en el Plan Provincial del dos mil diecinueve Vista la comunicación de la Diputación de Palencia en relación con expediente de contratación setenta y dos barra veinte por contrato menor relativa a la obra ciento veintidós barra diecinueve y habiendo solicitado tres ofertas para edificación de la misma y no habiendo recibido ninguna se acuerda declarar de la licitación y se insta al Ayuntamiento para que solicite la Delegación de la contratación de la citada obra o bien proceda a la modificación del proyecto Señor Alcalde de antecedentes anteriormente dichos Proponer al pleno la adopción del siguiente acuerdo Primero solicitado Excelentísima Diputación Provincial de Palencia de la contratación y seguimiento de la obra número ciento veintidós barra diecinueve de construcción de depósito de agua y acondicionamiento de Captación de regular de Castill ería con un presupuesto dieciséis mil euros y segundo remitir certificación del presente Acuerdo al Departamento de Planes Provinciales de la Excelentísima Diputación Provincial de Palencia a los efectos oportunos.
Comienzo: 0:9:50
Duración: 0:2:8
Mª Adoración Puebla González
Secretaria General del Pleno - Ayto. de Cervera de Pisuerga
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Mª Adoración.
Intervencion de Mª Adoración Puebla González
Mª Adoración Puebla González
Secretaria General del Pleno - Ayto. de Cervera de Pisuerga
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
Pasamos al punto séptimo que es la aprobación provisional de modificación de normas urbanísticas municipales en Verde ña.
Comienzo: 0:12:6
Duración: 0:0:10
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Mª Adoración.
Intervencion de Mª Adoración Puebla González
La Comisión de Urbanismo Obras Públicas y Servicios visto el expediente urbanístico número ciento treinta y uno barra dos mil veintiuno promovido por Don Guillermo Palermo Murcia, en representación de la Fundación Oso Pardo, para modificar puntualmente las normas urbanísticas municipales de Cervera de Pisuerga proponiendo la reclasificación parcial de la parcela urbana situada en la localidad de Verde ña para sustituir la calificación actual del equipamiento privado, por un uso residencial conforme se expone en la memoria vinculante suscrita por el arquitecto Don Andrés Rodríguez Sabadell y Doña Susana Valbuena Rodríguez acuerdan informar favorablemente por unanimidad de votos y propone al Pleno de la Corporación siguiente Acuerdo Primero, El Pleno de la Corporación Municipal aprobó inicialmente la propuesta de modificación puntual de las Normas Urbanísticas presentada por el representante de la Fundación Oso Pardo mediante acuerdo cero tres D cero ocho adoptado en sesión celebrada el seis de abril de dos mil veintiuno. Segundo el expediente urbanístico se sometió a información pública por un plazo de dos meses comprendidos entre los días veintinueve de abril dos mil veintiuno y veintiocho de junio del dos mil veintiuno Tras la publicación del correspondiente anuncio el Boletín Oficial de Castilla y León de veintiocho de abril dos mil veintiuno y en el periódico Diario Palentino veintinueve de abril dos mil veintiuno También permaneció expuesto el anuncio en el tablón de la Casa Consistorial y la sede electrónica del Ayuntamiento así como la web municipal sin que durante aquel plazo se presentarán alegaciones respecto a modificación propuesta tal y como se certificó el día doce de julio del dos mil veintiuno Tercero se solicitaron informes sectoriales requeridos por lo que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística uno barra dos mil dieciséis sobre emisión de informes previstos El procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico constatando incorporados en expediente los sometidos por los siguientes administraciones Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de veintidós de octubre del dos mil veinte que declara que no procede ninguna actuación en materia de evaluación ambiental estratégica Diputación Provincial de Palencia tres de marzo del dos mil v eintiuno en sentido favorable. Confederación Hidrográfica del Duero de nueve de marzo de dos mil veintiuno, emitido en sentido favorable Servicio Territorial de Fomento de Palencia diecisiete de marzo del dos mil veintiuno proponiendo justificar el cumplimiento del artículo ciento setenta y tres del Reglamento de Urbanismo al suponer la presente modificación un aumento de densidad de población teórica que afectará parámetro de solar mínimo previsto en la ordenanza de residencia unifamiliar Comisión Territorial de Patrimonio de Palencia de veintiuno de julio de dos mil veintiuno declarando la ausencia de afectación de Bienes de Interés Cultural o su entorno y sobre patrimonio arqueológico Solicitó informe previo a la Subdelegación del Gobierno de Palencia sobre ofreció una modificación urbanística Infraestructuras estatales sin que haya recibido hasta la fecha, se propone el siguiente acuerdo: primero aprobar provisionalmente la modificación puntual de las normas urbanísticas municipales presentadas por dos Guillermo Palermo García en representación de Fundación Oso Pardo, para modificar puntualmente las normas urbanísticas municipales de Cervera proponiendo la clasificación parcial de la parcela urbana situada en la localidad de Verde ña para sustituir parcialmente la calificación de equipamiento privado, por uso residencial Conforme se expone en la memoria vinculante suscrita por los arquitectos Don Andrés Rodríguez Sabadell y Doña Susana Valbuena Rodríguez. Segundo el expediente urbanístico a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Palencia para aprobación definitiva de la modificación propuesta junto con la documentación técnica y su soporte informático Y tercero identificar el acuerdo plenario a los órganos informantes así como los promotores
Comienzo: 0:12:15
Duración: 0:4:4
Mª Adoración Puebla González
Secretaria General del Pleno - Ayto. de Cervera de Pisuerga
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Mª Adoración.
Intervencion de Mª Adoración Puebla González
Mª Adoración Puebla González
Secretaria General del Pleno - Ayto. de Cervera de Pisuerga
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
Pasamos al punto octavo del orden del día que es la aprobación de expediente de modificación de crédito número cuatro, dos mil veintiuno en la modalidad de suplemento de crédito con cargo al remanente líquido de tesorería
Comienzo: 0:16:28
Duración: 0:0:15
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Mª Adoración.
Intervencion de Mª Adoración Puebla González
la Comisión de Cuentas de Régimen Interior por unanimidad de votos a favor acuerdan informar favorablemente y proponer al Pleno el siguiente acuerdo resultando que mediante resolución que se ha incoado expediente de modificación de presupuesto mediante suplementos de créditos financiado con remanente líquido de tesorería para gastos generales procedente del presupuesto del dos mil veinte habida cuenta de su expresión de reglas fiscales resultando que la actividad que promueve este Ayuntamiento en el ámbito de sus competencias exige la realización de gastos de caracter específico determinado pero es que no existe o son insuficiente los créditos existentes en presente presupuesto y que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente puesto que podrían perjudicar los servicios y actividades que presta este Ayuntamiento. Visto el informe tido por la Intervención municipal sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto y sobre la posibilidad de utilizar el remanente de tesorería para gastos generales consisten expediente y teniendo en cuenta la suspensión de cargas fiscales acordado por el acuerdo del Consejo de Ministros de seis de octubre de dos mil veinte presentado en el Congreso los Diputados a trece de octubre de dos mil veinte para su autorización y aprobada por la Cámara en sesión de veinte octubre dos mil veinte Considerando lo que prevé el artículo ciento setenta y siete del Real Decreto Legislativo dos barra dos mil cuatro de cinco de marzo por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y el artículo treinta y seis punto uno C del mencionado Real Decreto que entonces barra mil novecientos noventa veinte veinte veinte de abril resultando que se emite informe por la Secretaría del Ayuntamiento Por todo lo expuesto se eleva al Pleno de la Corporación dictamen de la Comisión Informativa el siguiente propuesta Primero aprobar inicialmente expediente Modificación de créditos cuatro barra dos mil veintiuno de Presupuesto en vigor en modalidad suplemento de Crédito financiado con cargo al Remanente Liquido de Tesorería del ejercicio anterior con la siguiente aplicaciones en las aplicaciones siguientes: tres veintitrés seis cientos treinta y dos Porches Patio del Colegio iniciales cinco mil quinientos treinta y cuatro n oventa y ocho y se establece un suplemento de crédito de veinticuatro mil cuatro cientos veinticinco con cero dos finales treinta mil Aplicación ciento cincuenta y tres punto dos seis cientos diecinueve punto diecinueve de reparación Desperfectos temporal dos mil diecinueve, dos mil veinte Bárcena y estación de autobuses, trece mil ocho cientos ochenta y cuatro coma noventa y tres Suplemento de crédito trece mil ocho ientos ochenta y cuatro con noventa y tres créditos finales Veintisiete mil siete cientos sesenta y nueve c on ochenta y seis Aplicación ciento cincuenta y tres punto dos seis cientos diecinueve punto veinte Preparación después de tres temporadas dos mil diecinueve, dos mil veinte de Juntas Vecinales Proyectos iniciales catorce mil diez con cincuenta y dos suplemento de crédito catorce mil diez con cincuenta y dos créditos finales Veintiocho mil veintiuno con cero cuatro Aplicación cuatrocientos cincuenta y cuatro seis cientos diecinueve punto cero uno Preparación Desperfectos temporal en caminos dos mil diecinueve dos mil veinte ciento siete mil ocho ientos diez con veintidós. Créditos iniciales Suplemento de crédito ciento siete mil ocho ientos diez con veintitrés . Créditos finales dos cientos quince mil seis cientos veinte con cuarenta y cinco Estamos modificación se financia con cargo a Remanentes de Tesorería resultando el ejercicio anterior ese día en la aplicación ocho cientos setenta Remanente de Tesorería para gastos generales tres cientos uno cuatro cientos once con treinta y cinco. Además q ueda acreditado el cumplimiento de requisitos establecidos en el artículo treinta y siete punto dos apartado A y B del Real Decreto quinientos barra mil novecientos noventa por el que se desarrolla el capítulo uno el título sexto de la Ley treinta y nueve barra mil novecientosciento ochenta y ocho Reguladora de las Haciendas Locales En materia los presupuestos con los siguientes caracteres específicos de determinados gastos a realizar La imposibilidad de demorarlo ejercicios posteriores y la suficiencia en estado de gastos del presupuesto de crédito destinado a esta finalidad específica Queda verificar el nivel en el que se establece la vinculación jurídica Segundo declarar necesarias y urgentes los referidos gastos y la suficiencia otros medios para su financiación que se realizará mediante remanente líquido de tesorería para gastos generales por importe de la modificación Tercero exponer al público la aprobación inicial en el tablón de anuncios del Boletín Oficial de la Provincia por un periodo de quince días hábiles contados desde el día siguiente la publicación del Boletín Oficial de la Provincia poniendo a disposición del público documentación correspondiente durante el citado plazo los interesados pueden examinar la documentación y podrán reclamar ante el Pleno de la Corporación, cuarto que se de cuenta al Pleno de la Corporación de las reclamaciones sugerencias que se formulen y que se resuelva en definitivo En su caso de que no se presenten el acuerdo provisional se llevará automáticamente definitivo Y quinto el acuerdo de pruebas En definitiva el resumen por capítulos de aplicación deben publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia para su vigencia e impugnación jurisdiccional
Comienzo: 0:16:43
Duración: 0:5:18
Mª Adoración Puebla González
Secretaria General del Pleno - Ayto. de Cervera de Pisuerga
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
A ver si alguno de los grupos va a intervenir en este punto pues pasamos directamente a votar Votos a favor
Comienzo: 0:22:1
Duración: 0:0:7
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Mª Adoración.
Intervencion de Mª Adoración Puebla González
Mª Adoración Puebla González
Secretaria General del Pleno - Ayto. de Cervera de Pisuerga
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
Pasamos al punto noveno del orden del día que es la aprobación de solicitudes ayudas al fomento de la natalidad
Comienzo: 0:22:12
Duración: 0:0:10
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Mª Adoración.
Intervencion de Mª Adoración Puebla González
La Comisión de Asuntos Sociales comercio igualdad por unanimidad de los miembros acuerdan informar favorablemente y proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: Visto los presupuestos municipales en los que se consigna una la aplicación Novecientos veinte cuatro ciento ochenta y nueve punto cero uno del Presupuesto de Gastos ponen por tres seis mil euros para otorgamiento Así es la natalidad vista la ordenanza reguladora de las ayudas al fomento de la natalidad aprobar sesión plenaria el dos de agosto del dos mil dieciocho y publicada en Boletín Oficial de la Provincia Ciento tres de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho Primero otorgar con cargo a la aplicación presupuestaria Novecientos veinte cuatro ciento ochenta y nueve cero uno del presupuesto de gastos de la Corporación la siguiente sus solicitudes de subvención de ayudas a Fomento de la Natalidad previstas: Patricia Pérez Suárez, seiscientos euros; Susana Estrada, seiscientos euros; Fernando Fernández Miguel, seiscientos euros; Vanessa Navarro Pérez seiscientos euros; Vanessa Navarro Pérez seiscientos euros; Jorge Quevedo Gallo, seiscientos euros; Mónica Juez Cagigal seiscientos euros Segundo notificar este acuerdo los solicitantes tal y como se establece la convocatoria concediéndose un plazo de diez días para que puedan presentar alegaciones que estimen oportunas
Comienzo: 0:22:23
Duración: 0:1:21
Mª Adoración Puebla González
Secretaria General del Pleno - Ayto. de Cervera de Pisuerga
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
siendo este el punto más bonito del orden del día Por si alguno de los concejales quiere intervenir Pues bueno es lo que venía siendo pero bueno, comentar que seguimos en la tendencia del pasado año es decir la natalidad después de bastantes años en Cervera está creciendo que es una cuestión positiva Y el Ayuntamiento y la Diputación Provincial con una ayuda similar que ya sabéis que se reproduce en base a a la ayuda que presta el municipio Pues bueno ponemos un pequeño granito de arena para favorecer esta situación Entonces bueno pues contentos de que efectivamente el pasado año anduvimos justos con la partida y este año parece que la tendencia va en la misma línea O sea que bueno habrá que incrementar la pero vamos siendo esta cuestión por este motivo pues encantado de aumentar la. Pues pasamos a votar, Votos a favor
Comienzo: 0:23:44
Duración: 0:0:54
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Mª Adoración.
Intervencion de Mª Adoración Puebla González
Mª Adoración Puebla González
Secretaria General del Pleno - Ayto. de Cervera de Pisuerga
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
Pasamos al punto décimo del orden del día que es la solicitud de ampliación de plazo de ejecución de la obra de renovación de instalaciones de alumbrado de iluminación y señalización exterior en el municipio de Cervera de Pisuerga
Comienzo: 0:24:41
Duración: 0:0:14
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Mª Adoración.
Intervencion de Mª Adoración Puebla González
La Comisión de Urbanismo Obras Públicas y Servicios Vista la Solicitud de ampliación de plazo de realización de la obra de renovación de las instalaciones de alumbrado iluminación y señalización exterior el municipio de Cervera de Pisuerga presentadas por Don Alfredo Javier Gurú Arranz en representación de la empresa Sitel Global de Servicios y Obras SL así como el informe de asesor técnico de la obra Don Carlos Cifuentes García acuerdan informar favorablemente por unanimidad de votos y propone al Pleno el siguiente acuerdo Antecedentes primero por acuerdo uno cero cinco de doce enero dos mil veintiuno El Pleno de la Corporación adjudicó el contrato de obras de renovación de las instalaciones Alumbrado, Iluminación Señalización exterior en el municipio de Cervera de Pisuerga a la empresa Si te ve Global de Servicios y Obras SL Dicho Acuerdo de adjudicación establecía el plazo de ejecución de la obra de cuatro meses conforme la proposición presentada por la empresa. Segundo con fecha veintisiete de marzo de dos mil v eintiuno de Sitel Global Servicios y Obras como contratista de obra citada presentó en el Registro de este Ayuntamiento la solicitud de ampliación de plazo de conclusión de la misma motivada por retrasos existentes debidos en parte a la demora en la selección de fabricante de los mismos así como la fabricación y suministro de los equipos denominación originadas por la crisis mundial de componentes eléctricos que genera desabastecimiento de las fábricas solicitando una prorroga dado que se trata de una situación sobrevenida ajenas a Sitel Tercero se dio traslado de la solicitud anterior a la empresa En Consulting Grupo SL contratista de los servicios de atención técnica de la obra que remitió informa el veintinueve de julio del dos mil veintiuno suscrito por Don Carlos Cif uentes García en el que declara que tras recabar la información necesaria tanto la empresa contratista como la empresa suministradora de los materiales envió una confirmación del pedido de nueve páginas en la que se relaciona las fechas de entrega aproximada de cada uno de los productos solicitados estimando la entrega entre el día tres de agosto de dos mil veintiuno con fecha más próxima y el catorce de septiembre de dos mil veintiuno con fecha más retardada existiendo algunos materiales sin fecha determinada de suministro El Informe técnico concluye que sea admitida la solicitud de la empresa Sitel de prórroga de la ejecución de la obra y se solicita a la empresa que proponga en el plazo no superior a quince días desde la aprobación de dicha prórroga, un nuevo calendario de actuaciones en función de los plazos de entrega de fabricante. Dicho informe incluye la confirmación de pedidos enviada por el fabricante y una carta justificativa de la fecha de suministro Cuarto se informó de la solicitud de ampliación de plazo presentada por el contratista de obra a Diputación Provincial de Palencia como la instalación que subvenciona parcialmente el gasto de contrato sin que a la fecha de esta propuesta de acuerdo se notifique ninguna declaración al respecto A tenor de antecedentes expu estos se formula pleno siguiente proposición de acuerdo Primero estimar la solicitud de ampliación de plazo de ejecución de la obra de renovación de las instalaciones de alumbrado iluminación señalización exterior del Municipio de Cervera de Pisuerga presentada por el representante contratista de Sitel global de Servicios y Obras SL de acuerdo con el informe emitido por el asesor que es Energitas Consulting Grupo contratista de servicio dirección técnica de la obra. No obstante la estimación de la solicitud de la prórroga queda condicionada a la aprobación de la prórroga del plazo de finalización de la obra que se solicitará al Instituto para diversificación de ahorro de energía IDAE, comunicando que en el caso de que este organismo no aprobará la ampliación de plazo a la empresa contratista estará obligada a finalizar la obra en el plazo establecido en la resolución del IDAE de trece de mayo del dos mil veinte. Igualmente se comunica al contratista que l a perdida total o parcial de una subvención concedida este Ayuntamiento para financiar las obras contratadas por incumplimiento de los plazos de finalización de las mismas motivará la reclamación de responsabilidad que corresponde a la empresa contratista por daños y perjuicios causados Segundo solicitar la empresa Sitel Global de Servicios y Obras SL la presentación del nuevo plan de obra que incluya el calendario de actuaciones previstas conforme a la fecha de entrega de los materiales comunicados por el fabricante en su confirmación de pedidos dicho plan de obra deberá presentarse en el plazo de quince días contados desde el siguiente a la notificación del presente acuerdo tal y como se establece en informe de dirección técnica de la obra Tercero solicitar una ampliación de plazo para justificar la finalización de la obra fijado para el dos de noviembre de dos mil veintiuno del Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía IDAE, como organismo que subvenciona parcialmente proyecto enviando para ello el informe de Dirección Técnica. Cuarto notificar el presente acuerdo contratista de obras Sitel Global Servicios y Obras y a Energitas Consulting Grupo SL como contratista de dirección técnica de la obra así como la Diputación Provincial de Palencia como administración que subvenciona parcialmente el
Comienzo: 0:24:55
Duración: 0:5:16
Mª Adoración Puebla González
Secretaria General del Pleno - Ayto. de Cervera de Pisuerga
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
gasto. Bueno Abrimos turno de intervención Yo portavoz de Ciudadanos Vale no yo estoy de acuerdo con la propuesta hasta que se sepamos lo que se propone aquí en el pleno y está bien especificado que estas personas y no son responsables de que no cumplan con con los periodos que se les pide que tienen que hacer ahora que tengo del Grupo Popular Si Bueno yo quería bueno Sara se concederá la prórroga Y bueno pues todo lo que se dice evidentemente de responsabilidades que tendrá la empresa sino cumple con con las condiciones pero simplemente también quería reflejar Estaba bueno pues me han llegado pues algún desencanto en el sentido de alguna empresa de la zona que bueno que duda duda que si realmente pues esta empresa se hubiera hubiera hecho las cosas seriamente, posiblemente ahora los materiales que no con los que no cuenta pues podría contar con ellos Y luego también pues que recordar que uno de los handicap para los empresarios de la zona era el tiempo de realización de la obra Y entonces bueno a ver una prórroga y haber un bueno pues están pues parece pues pues un poquito Le duele un poco pero bueno pues sentido de que para ellos pues ha sido un handicap a la hora de haberse haber hecho ese auto y haberse juntado para decidir si si Bueno si si entraban a hacer esta obra o entonces bueno pues ellos lo veo un poco pues mala suerte no como quien dice y ven que posiblemente pues haya habido una falta de eficacia o de interés para la hora de de hacerse con los materiales y bueno reflejarlo Vamos a dejarlo en eso Una mala suerte que nada más era sólo dejarlo
Comienzo: 0:30:11
Duración: 0:2:13
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Álvaro .
Intervencion de Álvaro Iglesias Sierra
que yo no sea el plazo de la de la Asociación de la invitación porque no sé qué plazo tiene de de justificación porque si no habría que pedir antes de que se termine el plazo un plazo de también de justificación porque si no perderíamos la subvenci de la Diputación y además perderíamos los intereses, que no sé qué plazo tiene pero sí que habría que mirarlo a ver porque si no habría que pedir también la prórroga a la Institución Provincial antes de que caduque la subvención, porque si no perderíamos el dinero además tendríamos que pagar los intereses
Comienzo: 0:32:24
Duración: 0:0:31
Álvaro Iglesias Sierra
Concejal Portavoz -
Intervención de Mª Adoración.
Intervencion de Mª Adoración Puebla González
Tú te refieres a pedir la solicitud de ampliación de plazo al IDAE y a la Diputación ? Vale pues si en el acuerdo pongo solicitud de ampliación de plazo también la Diputación.
Comienzo: 0:32:55
Duración: 0:0:15
Mª Adoración Puebla González
Secretaria General del Pleno - Ayto. de Cervera de Pisuerga
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Mª Adoración.
Intervencion de Mª Adoración Puebla González
Si pone de acuerdo comunicarse comunicarle a la Diputación pero no solicitar la ampliación de plazo a Diputación supongo yo Pero bueno que lo pongo en el acuerdo pongo en el acuerdo solicitar también ampliación de plazo a la Diputación Provincial y está si estais de acuerdo Si lo pongo ya está incluso y lo solicitamos.
Comienzo: 0:33:21
Duración: 0:0:48
Mª Adoración Puebla González
Secretaria General del Pleno - Ayto. de Cervera de Pisuerga
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Mª Adoración.
Intervencion de Mª Adoración Puebla González
Mª Adoración Puebla González
Secretaria General del Pleno - Ayto. de Cervera de Pisuerga
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
bien se agradece el inciso y luego comentando a la intervención de de la portavoz del Grupo Popular pues es cierto que la empresa concesionaria de la subvención vamos la concesionaria de la obra pidió una valoración a la hora de un cambio de materiales que se les denegó Ese plazo lleva un tiempo y un protocolo porque lógicamente fué avisado por el técnico, en este caso técnico que nos facilitaban la Diputación entonces hasta que no llegó ese informe por no decir cuando cuando es afín a la empresa aunque ya se había comentado a la empresa cuando estuvo aquí que no se iba a ver Eso sí que hubo un ligero retraso allí a la hora de pedir materiales Bueno esa parte puede estar ahí Desconocemos si con ese retraso no se hubiera cumplido pues no lo habría afectado igualmente la crisis de materiales que lleva con nosotros ya unos meses y que desde luego pues esto sí que es una cosa comprobable y comprobada y es lo que postula el acuerdo que es traido al Pleno y luego en la otra situación pues yo creo que los locales tuvieron las opciones más complejas porque el tipo de contrato que era pero tuvieron las opciones y de hecho en algún momento cuando creo que incluso se llegaron a valorar pero bueno no creo que ningún punto habrá sido tras las cuestiones No creo que esto que nos afecta hoy que se debe fundamentalmente a un desabastecimiento de materiales tenga mucho que ver con una empresa local o externa Entonces bueno Si os parece a todos pues vamos a votar Votos por favor
Comienzo: 0:34:19
Duración: 0:1:46
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Mª Adoración.
Intervencion de Mª Adoración Puebla González
Votos Jorge Abstención Vale Votación ordinaria a mano alzada En diez votos a favor y una abstención
Comienzo: 0:36:5
Duración: 0:0:15
Mª Adoración Puebla González
Secretaria General del Pleno - Ayto. de Cervera de Pisuerga
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
pasamos a la parte informativa y de control de los Órganos de Gobierno con el punto número once que sería dación en cuenta de resoluciones adoptadas por la Alcaldía
Comienzo: 0:36:19
Duración: 0:0:12
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Mª Adoración.
Intervencion de Mª Adoración Puebla González
En cumplimiento de dado el artículo cuarenta y dos del ROC el Señor Alcalde para que los Concejales conozcan desarrollo de Administración municipal y a los efectos de control y fiscalización de los órganos de gobierno previstos en el artículo veintidós punto dos A7 ciento ochenta y cinco de dos de abril Informe sucintamente a la Corporación de resoluciones que se ha adoptado desde la última sesión plenaria que van desde el dos mil veintiuno tres cientos ochenta y uno de fecha uno de junio de dos mil v eintiuno hasta el número dos mil veintiuno quinientos dieciocho de treinta de julio del dos mil veintiuno y que previamente ha sido comuni cadas a la Corporación.
Comienzo: 0:36:31
Duración: 0:0:39
Mª Adoración Puebla González
Secretaria General del Pleno - Ayto. de Cervera de Pisuerga
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
pasamos al punto numero doce que es Dacion en cuenta de modificación del presupuesto
Comienzo: 0:37:10
Duración: 0:0:5
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Mª Adoración.
Intervencion de Mª Adoración Puebla González
se dá cuenta de las modificaciones del Presupuesto aprobado el dos mil veinte que sería un decreto de Alcaldía número dos mil veintiuno cuatro cientos doce de generación de crédito dos mil veintiuno cero seis GP. Se da cuenta del decreto de Alcaldía catorce de seis de las dos veintiuno en el que se ha tenido en cuenta el informe de Intervención y que resolvió modificar el presupuesto mediante generación de crédito las siguientes aplicaciones ciento sesenta y tres punto ciento treinta y uno punto cero ocho Personal laboral Min er barra dos mil veintiuno por importe de setenta y cuatro mil tres cientos treinta y dos punto ochenta Aplicación Novecientos veinte ciento treinta y uno cero uno del personal laboral Miner dos mil Veintiuno por importe de ocho mil ciento ocho. Aplicación ciento sesenta y tres punto ciento sesenta cero ocho Seguridad Social Miner barra dos mil veintiuno por importe veinticinco mil seis ientos sesenta y siete con veinte Aplicación novecientos veinte ciento sesenta punto cero uno Seguridad Social M INER por importe de mil ocho cientos noventa y dos Total generado Ciento diez mil euros. La financiación de esta generación de crédito se tiene en cuenta el compromiso firme de aportación de ingresos en la aplicación Cuatrocientos cincuenta cincuenta punto cero siete Junta de Castilla y León, Miner dos mil Veintiuno de ciento diez mil euros de que todo alcaldía dos mil veintiuno cuatro Cientos Veintisiete Generación de crédito dos mil veintiuno cero siete Ese es se da cuenta del decreto de Alcaldía firmado de dieciocho de seis del dos mil veintiuno siguientes Aplicaciones de alta Aplicación cuatro cientos diecinueve seis cientos diecinueve punto cero Cerramiento ganadero por importe de veintiuno mil ocho cientos treinta y seis con ochenta. La Aplicación cuatro cientos diecinueve seis cientos nueve cero uno Preparación de cerramiento ganadero por importe de siete mil seis cientos sesenta y setenta y cuatro coma ochenta y nueve Aplicación cuatro cientos diecinueve seis cientos nueve cero dos manga ganadera por importe de ocho mil setecientos cuarenta y dos, con cuarenta y un total generado treinta y ocho mil dos cientos noventa y cuatro con diez La financiación de esta generación de créditos se hace conforme los ingresos con s en la siguiente aplicación presupuestaria Setecientos cincuenta punto ochenta cero uno Infraestructuras en superficies Pasta bles Junta Castilla Leon por importe de treinta y ocho mil dos cientos noventa y cuatro con dieciocho día dos mil veintiuno quinientos siete Generación de crédito dos mil Veintiuno cero ocho Generación de crédito Se da cuenta de que toda la Alcaldía de Veintiocho de siete que se resolvió modificar el presupuesto siguientes Aplicaciones presupuestarias Aplicación tres cientos veintitrés seis cientos treinta y dos Porque partido del colegio por importe de cinco mil quinientos treinta y cuatro con noventa y ocho. La financiación de esta generación de crédito se hará conforme la aportación por el siguiente Si aplicaciones presupuestarias tendrá sesenta y uno cero seis Subvención Diputación Reparación conservación centros infantiles y primaria por importe de cinco mil quinientos setenta y cuatro con noventa y ocho. Decreto de Alcaldía dos mil veintiuno quinientos veinte Generación de crédito dos mil veintiuno cero nueve de generación de crédito de fecha Alcaldía de tres del dos mil Veintiuno modificado el presupuesto las siguientes aplicaciones presupuestarias: ciento cincuenta y tres punto dos seis cientos diecinueve punto diecinueve Reparación Desperfectos temporal dos mil diecinueve, dos mil veinte Bárcena y estación de autobuses por importe de trece mil ocho cientos ochenta y cuatro con noventa y tres Aplicación ciento cincuenta y tres punto dos seis cientos diecinueve punto veinte Reparación Desperfectos temporal dos mil diecinueve, dos mil veinte Juntas Vecinales por importe de catorce mil diez con cincuenta y dos Aplicación cuatrocientos cincuenta y cuatro seis cientos desde hoy punto cero Reparación Desperfectos temporal dos mil diecinueve, dos mil veinte Caminos por importe de ciento siete mil ocho Cientos diez Total generado ciento treinta y cinco mil setecientos cinco con sesenta y siete. La Financiación de esta generación de crédito se hace con un compromiso firme de aportación de la siguiente aplicación presupuestaria Setecientos veinte punto cero subvenciones Actuaciones diversas Situaciones catastróficas acaecidas en el dos mil diecinueve, dos mil veinte por un importe de ciento treinta y cinco mil siete cientos cinco con sesenta y seis.
Comienzo: 0:37:16
Duración: 0:4:15
Mª Adoración Puebla González
Secretaria General del Pleno - Ayto. de Cervera de Pisuerga
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
Pasamos al punto trece que sería información contable sobre A) Ejecución del presupuesto en movimiento s, Situación de tesorería correspondiente al segundo trimestre de mil veintiuno y B) de cumplimiento de los plazos para el pago de las obligaciones correspondientes al segundo trimestre de dos mil veintiuno
Comienzo: 0:41:31
Duración: 0:0:18
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Mª Adoración.
Intervencion de Mª Adoración Puebla González
dada cuenta de la comunicación enviada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al pleno del treinta de julio del dos mil Veintiuno los datos correspondientes al informe el segundo trimestre de dos mil veintiuno de evaluación el cumplimiento objetivo de Estabilidad de la Ley dos barra dos mil diecinueve de veintisiete de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de que te debe tener conocimiento el Pleno y que se supone que el presupuesto de ejecución de este Ayuntamiento cumple con la Estabilidad Presupuestaria compruebo objetivo de gasto y la deuda es cero Cumplimiento de los plazos para el pago de obligaciones correspondiente al segundo trimestre daba cuenta del informe de intervención sobre el cumplimiento de los plazos para el pago de las obligaciones de entidad local correspondientes al segundo trimestre cuyo importe es el que a continuación se indica y que se ha enviado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en treinta de julio del dos mil veintiuno a través de la aplicación de la Oficina Virtual de Cuerpo de Coordinación Financiera de entidades locales. Informe sobre pago medio Ratio Operaciones pagadas once con ochenta y dos, Ratio Operaciones pendientes noventa y ocho con treinta y siete Pago Medio Trimestral de dieciocho con sesenta y tres.
Comienzo: 0:41:48
Duración: 0:1:10
Mª Adoración Puebla González
Secretaria General del Pleno - Ayto. de Cervera de Pisuerga
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
pasamos al último punto del orden del día que es Ruegos y Preguntas, Mociones urgentes no se han planteado, recordar que agradecemos siempre que se metan por escrito previamente.
Comienzo: 0:42:58
Duración: 0:0:23
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Álvaro .
Intervencion de Álvaro Iglesias Sierra
Sí Tengo una pregunta de un escrito del quince de enero y sobre la organización Miguel Delibes Un camino que es desde la undécima Miguel Delibes al a la carrera de Ruesga que es la Calle Miguel de Cervantes A ver yo creo que es la única calle donde las únicas calles que quedan sin asfaltar en Cervera ¿a ver si se podían faltar ya?
Comienzo: 0:43:21
Duración: 0:0:20
Álvaro Iglesias Sierra
Concejal Portavoz -
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
Es una calle de Cervera efectivamente es una calle sin asfaltar No es la única calle sin asfaltar alguna más todavía y uno de los planteamientos que que se van a seguir llevando incluso bueno se puede recoger Ahora hay una serie de puntos que están sin asfaltar en Cervera la idea sería introducirles en los planes provinciales para este año La solicitud de este año entonces bueno Seguramente esa sea una de ellas cuando hablamos los cómputos del dinero pero bueno Se agradece la observación que ya digo lo habí conocido inclusive porque la vivienda afectada ya había venido a hablar con nosotros No este año sino al pasado y hemos hablado con ellos Se restauró el camino además porque le tenían en muy mal estado para acceder Pero bueno es cierto que es un asfaltado que es necesario Gracias
Comienzo: 0:43:41
Duración: 0:0:57
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Mª Victoria.
Intervencion de Mª Victoria Alvarez Somoano
Yo quería sólo hacer una pregunta En qué situación están los puntos de recogida de de basura de residuos por ejemplo para la subida al roblon... ? Para estos puntos que están estratégicos puestos para la habían comentado que si no se recogía la basura en ellos que si....
Comienzo: 0:44:38
Duración: 0:0:19
Mª Victoria Alvarez Somoano
Concejala-Portavoz PP - Partido Popular
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
Si Bueno eso que decir no es nada t iene que ver el Ayuntamiento en este tema al Ayuntamiento la única parte que puede tener una cierta relación colateral, es como miembro de la Mancomunidad que yo mismo presido Pero vamos la Junta de Castilla y León a través del Servicio Territorial de Medio Ambiente tiene ubicados una serie de contenedores en las rutas de turismo que lo que facilitan es la limpieza y conservación de esas mismas rutas Porque al final esos contenedores permitía que cualquier persona que ha ido al monte en vez de dejar la basura allí como ha visto los contenedores en el parking pues al volver por lo lógico y lo normal es que lo dejaran alli Creo que ella Quica, bueno Simon de Presidente de la Comunidad no Quica Quica estaba el Ayuntamiento, Simón presidente de la Mancomunidad de basuras ya h ubo una objeción por parte de la empresa de recogidas de la Mancomunidad planteando que son puntos que no vienen en el contrato de la Mancomunidad y que por lo tanto ya que no tienen por qué hacerse cargo de esa situación cuando nosotros llegamos una de las primeras reuniones o la primera reunión mientras que tuve con el director del Parque Natural Pablo Zugazua pues fue venir a plantear que si esa situación que se estaba manteniendo en el tiempo para buscar una solución se pudiera alargar un poco. Yo le planteé que sí que estábamos dispuestos a llegar a una solución lo más satisfactoria para todos que sería mantener la recogida por descontado Pero bueno lógicamente la empresa tampoco se la podía hacer un castigo durante un tiempo, la empresa también accedió. Es una situación que hemos mantenido durante dos años dos años nos parece que que la dirección del Parque Natural ha estado muy ocupada para buscar la solución a este problema Y este verano pues es cuando hemos encontrado efectivamente con ese retirada por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de esos puntos de recogida de conservación Una medida sorprende sorprendente Primero porque los puntos que tiene el Parque Natural uno de los principales recogida de basuras y conservación del medio ambiente como es lógico dentro del propio Parque Natural que es uno de sus principios básicos a la hora de elaboración encontramos sorprendidos como inclusive un dinero que reciben que son tres cientos treinta y cinco mil euros en el último contrato entre veintiocho mil en el anterior pues la recogida de esos contenedores no se incluía, sorprendente No deja de ser sorprendente y encontramos además un planteamiento que yo creo que es claro que yo creo que en la Mancomunidad pues es más que obvio no ....Primero porque la Mancomunidad la constituye n diferentes municipios Gran parte de los municipios que la constituyen no forman parte del parque natural De hecho nuestro propio Ayuntamiento en parte, no forma parte del Parque Natural incluyendo la cabecera En ningún punto es yo creo que es razonable que un Parque Natural que todos sabemos que si bien puede generar de cara a una iniciativas turísticas que es algo que no se puede discutir, en otras muchas restricciones nos afecta a los vecinos del Parque Natural Restricciones que además son duras en muchos sentidos a la hora de construir una nave a la hora de rehabilitar una vivienda etcétera etcétera etcétera Los plazos los tiempos son mucho más largos los materiales a emplear son mucho más costosos En ningún punto repito es tolerable que seamos los vecinos quienes tengamos que pagar la recogida de los puntos que están para dar servicio al visitante y al turista Estamos encantados de que esos puntos exista Consideramos que tienen que seguir existiendo desde la Mancomunidad estamos dispuestos a llegar a un acuerdo porque siempre será mucho men os c ostoso para la Junta que se incorporen de alguna manera con un tipo de valoración no de ese servicio a la Mancomunidad que crear una recogida ellos aparte pero nosotros tenemos la puerta abierta pero desde luego no vamos a hacer su trabajo, porque si el parque natural lo tenemos que gestionar desde los ayuntamientos pues bueno pues que nos repartan el dinero que va para el Parque Natural y nos ocuparemos de la gestión del Parque Natural
Comienzo: 0:44:57
Duración: 0:4:31
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Mª Victoria.
Intervencion de Mª Victoria Alvarez Somoano
Mª Victoria Alvarez Somoano
Concejala-Portavoz PP - Partido Popular
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
Bueno yo creo que es fundamental que vuelva Vale fenomenal Pues recordar bueno las fechas importantes que tenemos en el mes de agosto que sería Nuestra Señora de San Roque que como sabéis pues todo los de la Corporación estamos invitados entonces b ueno pues Si más asuntos que tratar en el orden del día
Comienzo: 0:49:32
Duración: 0:0:25
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español
Intervención de Jorge.
Intervencion de Jorge Ibáñez Díaz
Jorge Ibáñez Díaz
Alcalde-Presidente - Partido Socialista Obrero Español