Puntos de interés
Buenos días Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria de pleno a 24 de junio de 2026 siendo las 09.30 h de la mañana en el Salón de Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Ogíjares y empezamos guardando un minuto de silencio en contra de la violencia de género y cualquier tipo de violencia. Muchas gracias
Damos comienzo con los asuntos de la convocatoria al orden del día Punto primero: Ratificación de Resolución de Alcaldía 2026/984 del 8 de junio de 2026 aprobando la memoria del PFA 2026 la asignación de garantías de renta eliminación de barreras arquitectónicas solicitando subvención Señor secretario usted la palabra Buenos días
Buenos días Sí se trata del expediente 3157/26 para la solicitud de la aprobación de las memorias y la solicitud de las oportunas subvenciones para el expediente PFA 2026 que tuvo dictamen favorable adoptado el 19 de junio de 2026 por la Comisión Informativa de Medio Ambiente Parque y Jardines mantenimiento embellecimiento mobiliario urbano accesibilidad urbanismo y obras públicas
Sí gracias y buenos días Bueno ya estuvimos viendo el expediente en comisiones por supuesto por nuestra parte pues no podemos estar más de acuerdo con la decisión de los objetivos que se quieren cubrir que al fin y a la poste se trata de eliminar pues todos los escalones que se han hecho mal en las aceras que se detallan en el expediente. Para una persona normal que vaya con un carrito con unos patines estos escalones son incómodos pero para una persona que va en silla de rueda es todavía más importante no Y al final pues es una pena que hay calles como ya le comenté en las comisiones que están prácticamente recién hechas no tienen ni ocho o nueve años y sin embargo se han ejecutado mal Es verdad que la cantidad de arreglos es muy pequeña para la situación general que tenemos en los Ogíjares de escalones y de zonas que no están accesibles Pero desde luego es un pequeño paso Yo lo que sí le pido es que continúen Es cierto que aquí lo que estamos es aprovechando una subvención pero es lo mismo que hemos puesto 35.000 ? 37.990 ? concretamente para arreglar estas diez actuaciones, pues que sigan ustedes invirtiendo en esto porque esto sí es calidad de vida Para mí es muy importante y creo que a Ogíjares le hace muchísima falta Así que creo que se puede destinar bastante más dinero de lo que la subvención representa en estas cuestiones y nada más Nuestro voto es favorable
Buenos días Desde el Grupo Municipal socialista manifestamos nuestro voto favorable a los planes de fomento de empleo agrario Entendemos que son una herramienta muy importante para fomentar el empleo en el municipio y apoyar a las personas desempleadas Sí es cierto que en el epígrafe aparece que es eliminación de las barreras arquitectónicas pero hemos visto una de las actuaciones , la actuación siete que no es la eliminación de barreras arquitectónicas ,es el arreglo de la parte trasera del Centro Social y Cultural de Igualdad Si nos pueden decir exactamente qué es lo que se va a hacer si es que se va a abrir alguna puerta por la parte trasera o demás
Muchas gracias señor alcalde Buenos días a todos Bueno simplemente por hacer dos matices Una respondiendo a la señora Rosales Lo del Centro Social y Cultural es porque se va a pintar Seguramente se pinte también la parte de atrás que está desconchada Tiene las rejas, hemos podido apreciar que están deterioradas pues se le va a dar una mano de pintura como eso lo contempla la propia subvención del PFA que puede ser para eso pues lo hemos incluido en esta intervención y simplemente por matizarle a la señora Padrones, no es que continuemos la iniciativas de ahora Nosotros desde 2019 pueden comprobarlo ustedes que fue el primer, fue llegar nosotros y hacer unos presupuestos anuales, pueden contemplar y pueden comprobar públicamente que todos los años se hizo por esta corporación una partida específica sobre accesibilidad un plan de accesibilidad precisamente para eliminar barreras arquitectónicas que hemos estado haciendo a lo largo de todos estos años bajando y rebajando bordillos y adaptándolos a la normativa O sea que no es una cosa nueva Nosotros veíamos haciéndolo de 2019 Muchas gracias
Sí si me puede decir qué cantidad se dedica a ese plan de accesibilidad y que si me puede contestar ahora si no por escrito qué otras actuaciones han llevado Porque realmente en tema de aceras aparte de las que hayan hecho nuevas enteras que sí entiendo que están ejecutadas correctamente pero de las antiguas algo así yo que recuerde no lo he visto anteriormente Simplemente eso y vamos que me parece estupendo que tenga usted su plan de accesibilidad y que continúe usted con él Gracias
Bueno pues señora Padrones la fiscalización le corresponde a usted no, hacernos el seguimiento de lo que hemos hecho desde el 2019 Pero bueno por recordar un poco Hemos arreglado la entrada del pueblo en la carretera la carretera de Ogíjares, Gojar, Dilar, en diversos tramos, hemos arreglado las inmediaciones del Parque Federico García Lorca Hemos hecho aceras aquí en la calle Jazmín en la calle Veracruz En la calle Las Cruces en La Loma en Loma Linda en todos lados Es decir que esa fiscalización le corresponde a usted El apartado concreto cuando todos los años traemos los presupuestos aparece en las partidas 020 que es la de Urbanismo y obras públicas Puede usted ver que hay un apartado donde pone el plan de accesibilidad y asfaltado y aparecen continuamente en esa, en esos presupuestos Me parece que este año ha sido el único donde lo hemos cambiado para inversiones No sé si está en la nomenclatura accesibilidad o ha cambiado la nomenclatura pero puede comprobarlo que desde 2019 hay un apartado específico para esas cosas y la mejor forma de verlo es en la calle Es decir que los vecinos lo están viendo porque lo estamos demostrando Gracias
Efectivamente expediente 3571/26 sobre aprobación de gasto plurianual PLU012026 correspondiente al Teatro Municipal Espacio Escénico en el que obra dictamen adoptado en fecha 19 de junio del 26 por la Comisión Informativa de Economía y Hacienda y procede dar la palabra al señor interventor para mayor explicación.
Bien Buenos días a todos. Bueno mediante providencia del concejal de Urbanismo de fecha 16 de junio del 26 se pidió informe a la presente intervención sobre la posibilidad de aprobar un gasto plurianual para el punto que tenemos a continuación que es la construcción del teatro y el espacio escénico Bien, examinado el expediente por esta intervención se concluye que efectivamente había que hacer un expediente de gasto plurianual que es competencia del Pleno dado que hay que considerar como crédito inicial el préstamo que se va a pedir para financiar el teatro Bien los gastos de gasto plurianual se regulan en el artículo 174 de la Ley de Haciendas locales y con mayor profundidad el artículo 19 a 88 del Real Decreto 500 del 90 que desarrolla esta última Bien En el caso de inversiones y transferencias de capital el gasto del primer ejercicio del crédito inicial no puede superar en el ejercicio siguiente el 70 % del proyecto En el segundo el 60 y en el tercero y cuarto el 50% Examinado el expediente las anualidades que constan en el mismo son las siguientes en 2026 291.579,75 ? en 2027 1.895.268,38 ? y en el último año y de finalización de ejecución de la obra 728.949,37 ? Bien si consideramos que el crédito inicial es el importe total del préstamo a pedir que es 2.915.797,50 ? que es el que viene establecido en el pliego de prescripciones técnicas particulares del contrato en principio dichos porcentaje no superan los establecido en el artículo 174 pero hay que acordar expresamente que dicho préstamo sea el crédito inicial de la vinculación jurídica Por tanto se propone al Pleno aprobar el gasto plurianual PLU01/2026 correspondiente al Teatro Municipal Espacio Escénico en los términos anteriormente mencionados y por último lugar acordar que el crédito de la bolsa de vinculación jurídica es el importe de crédito extraordinario a pedir por la totalidad del préstamo concertado en el primer ejercicio de vigencia del gasto plurianual por importe de 2.915.797,50.
Sí gracias Bueno se pidió ya pasamos por un proceso de financiación a través de un préstamo para este proyecto para el Teatro Municipal de Ogíjares No conocemos qué razones impidieron que se ejecutase el proyecto con aquel préstamo que ya se había solicitado Nunca nos hicieron llegar las supuestas demandas que había sobre los terrenos de particulares de empresas o que les impidió a ustedes pues ahorrarnos lo que luego se tuvo que gastar el Ayuntamiento en intereses de aquel préstamo que fueron 100.000 ? Se pide un crédito de tres millones de euros Volvemos otra vez al punto de partida y se volverá a solicitar en tres años de la manera que ha explicado el señor interventor pues esta cantidad Anteriormente ya en este proyecto se invirtieron en el año 2020 con la modificación de remanentes de tesorería que se hicieron a cabo 300.000 ? para la adaptación del proyecto que inicialmente bueno pues dejó allí una estructura abandonada y unos terrenos totalmente desaprovechados a medio a medio trabajar entonces yo entiendo que sí que se tenía que hacer una adaptación de proyecto y eso supuso ya 300.000 ? Llevamos 400.000 ? ya invertidos en este, en este teatro en el Ayuntamiento de Ogíjares más lo que costase en su momento la Casa de la Cultura que se proyectó y la estructura en sí que se construyó que esa parte es muy anterior a mi llegada al Ayuntamiento y no he ido a mirarla pero vamos que entiendo que también será una cantidad importante Ahora nos trae usted un proyecto que en principio costará tres millones más aparte de los 400.000 que se han gastado, sin garantía evidentemente como un proyecto de esta envergadura y hasta que lo podamos entender de que este sea el techo, menos seguro no entonces no es que estemos en contra del proyecto pero sí estamos en contra en general de la gestión que vienen haciendo desde el Ayuntamiento su equipo de gobierno y los anteriores Entonces por nuestra parte no vamos a aprobar el punto Entendemos que tendríamos que haber hecho una lectura mucho más seria de lo que ya se lleva gastado en este proyecto y plantear no financiar y volver a pagar intereses que ya se han pagado Ya se ha acabado el volumen de intereses que se puede permitir el Ayuntamiento a no ser que usted nos justifique muy claramente por qué se han tenido que gastar 100.000 ? en este proyecto anteriormente sin que se haya llegado a ejecutar el préstamo Entonces un poco más de, vamos a decir coherencia con lo que lo que hagan de ahora en adelante porque bueno pues sí conseguirán el dinero seguro y lo licitarán y yo espero que salga adelante pero entienda nuestra, como mínimo vamos a decir sospecha con el histórico que tenemos y con que lo acabo de expresarle de que se lo vayan a tomar ustedes como se lo tienen que tomar y no seguir bueno pues si esto no sale bien tiro para acá o tiro para allá y que pague claro que pague el erario público Gracias
Bueno nuestro grupo va a votar favorablemente a este gasto plurianual por responsabilidad y por entender que responde a las necesidades del municipio el tener un espacio escénico No obstante queremos dejar constancia de nuestra confianza en que en esta ocasión con la gestión se desarrolle con la máxima diligencia y rigor evitando que se repita lo que en situaciones vividas anteriores supuso un coste a arcas municipales de 109.000 ? por pedir un préstamo y luego cancelarlo Pero dicho esto vamos a votar favorablemente
Muy bien Muchas gracias Bueno yo simplemente decirle que gracias por esa sensatez en esa confianza en esta nueva gestión si decir y ya lo explicamos en su día en su momento no fueron 400.000 ? ni muchísimo menos Han sido 100.000 ? los que se tuvieron que derrochar y perdonarme que lo diga así con esa expresión pero fue una parte técnica que se tuvo que hacer para poder llevar el procedimiento a su finalización Luego vinieron los diferentes entresijos que no se pudieron desarrollar en el proyecto puesto que el proyecto no estaba como tenía que estar y cumpliendo con la normativa de la legalidad vigente el desarrollo del mismo proyecto con lo cual tuvimos que echarlo para atrás actualizarlo a lo que tenía que ser legalmente y por eso fue ese desfase, que ahora esperamos que con el ahorro ordinario que suponga la obra de la licitación del propio teatro pues ese dinero perdido el propio Ayuntamiento se vuelva a beneficiar Pasamos al segundo turno de palabra Señora Libertad tiene usted la palabra
Sí no he dicho que fueran 400.000 euros en intereses He dicho que son 100.000 euros y 300.000 euros que es lo que suma junto a 100, 400.000 euros en el concurso de ideas, adaptación de proyecto de Casa de la Cultura a Teatro Municipal que sí que habrá que hacerlo , pero yo he hecho una suma de lo que ya lleva invertido por lo menos en las dos legislaturas que he estado yo en este Ayuntamiento en este proyecto a lo que ya anteriormente se gastase hace me parece casi 20 años La estructura lleva ahí desde 2008 O sea que incluso antes no Bueno pues los concejales que llevan aquí más tiempo Pues si no pues ahí estará pero que lo que se gastó anteriormente lo estoy lo estoy sacando del debate pero sí lo que se lleva gastado en esta legislatura Esa es la puntualización que yo vengo a hacer y le agradezco que reconozca que los 100.000 ? han sido un derroche porque lo han sido Gracias Nosotros no abstenemos
Gracias señor alcalde compañeros y compañeras de la corporación me sumo a las palabras del alcalde agradeciéndole al grupo socialista que apruebe la moción y en el punto de hoy pues simplemente explicarle un poco a los vecinos que traemos no en la adjudicación todavía sino la habilitación financiera necesaria para poder ejecutar con todas las garantías judiciales y presupuestarias Estamos hablando de una actuación cuya ejecución se va a desarrollar durante varios años y por ello la legislación de Haciendas locales exige la aprobación de un gasto plurianual que es lo que ha estado explicando el señor interventor que permita comprometer los recursos más allá del primer ejercicio que sería este La propuesta como hemos dicho contempla una inversión total de 2.915.797,50 ? distribuidos conforme al calendario real de ejecución que ya ha mencionado antes el señor interventor Es decir se adapta al gasto al ritmo previsto de los trabajos evitando tensiones innecesarias en las cuentas municipales y es más posiblemente con los remanentes de este Ayuntamiento y con alguna otra operación que estamos también intentando llevar a cabo se pueda incluso amortizar con bastante más antelación Además esta distribución ha sido informada como hemos dicho favorablemente por la intervención municipal que acredita el cumplimiento de estos límites legales establecidos para este tipo de compromisos plurianuales Y quiero destacar en esta planificación que además responde también a una revisión técnica del proyecto La complejidad de la actuación y la ampliación del plazo de ejecución que hemos ampliado hoy a 18 meses hace necesario ajustar las anualidades de la programación realista y responsable Es cierto que este proyecto ya tuvo un intento anterior y que no se pudo culminar Aquella situación nos obligó a paralizar el procedimiento y generó determinados costes financieros que ya hemos hablado y nadie lo oculta pero obviamente con cifras reales Pero precisamente por haber aprendido de esa experiencia hoy hemos querido traer este expediente más sólido de una forma más madura y garantista Lo responsable como hemos dicho no era seguir adelante con un proyecto que presentaba algunas dificultades técnicas y administrativas Lo responsable es corregirlas rehacerlas aquello que fuera necesario y volver a plantear la actuación con seguridad y con viabilidad económica que es lo que hemos hecho ni más ni menos Por tanto lo que hoy se somete a consideración de este pleno no es un gasto improvisado Es la herramienta financiera necesaria para hacer esta infraestructura posible demandada por los vecinos de años y años que hemos visto en ese teatro ese sueño por conseguir entre todos no Con una planificación económica como digo ajustada a la realidad de obra y con estos informes favorables que hoy también se presentan en este Pleno Por eso solicitamos ese voto favorable a la corporación Muchas gracias señor alcalde
Si, se trata del expediente 2297/26 de este año que cuenta con dictamen favorable de fecha 19 de junio de 2026 de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda Se cuenta también en el expediente con una enmienda a la propuesta de acuerdo que se llevó a Comisión informativa Enmienda propuesta por la Presidencia al amparo del artículo 97.5 del Real Decreto 2568 de 1986 y comunicado a los miembros de la corporación el pasado 22 de junio Enmienda que tiene por objeto modificar el plazo de ejecución del proyecto básico y de ejecución que se amplía así de 14 meses a 18 meses de acuerdo con el informe de fecha de 19 de mayo de 2026 del arquitecto redactor y director facultativo de la obra que recomendaba incrementar el plazo de ejecución Y bueno respecto a la propuesta de acuerdo pues es la propia de la aprobación de expedientes de contratación de un contrato de obras Y, un segundo está vinculado al acuerdo que se acaba de adoptar de gasto plurianual Es tramitación anticipada y se delega en la Junta de Gobierno local las cuestiones relativas a adjudicación del contrato una vez completado el procedimiento de licitación adopción de acuerdos propios de ejecución del contrato de obras resolución del contrato por cualquiera de las causas establecidas, la recepción de la obra Hasta aquí Esto es todo
Sí gracias Bien bueno en este momento es muy diferente a cuando nos trajo usted el proyecto en 2020 en plena pandemia en una situación económica caótica y en aquel momento nuestro voto fue en contra en contra de las modificaciones de crédito y en contra del desarrollo del proyecto El proyecto en sí nos parece interesante Nos parece que si se gestiona correctamente tal y como se ha se ha diseñado que se va a utilizar puede ser un plus muy importante para el municipio puede atraer nuevos visitantes y darnos un nombre fuera de Ogijares Otra razón más para que se conozca nuestro municipio Y en ese sentido estamos de acuerdo Entendemos que es un proyecto costoso para un ayuntamiento pequeñito pero también es cierto que se que se va se va en fin a prorratear en varios años Y si nos gustaría bueno pues eso que no se sacasen las competencias que también se dijo en las comisiones de lo que es la ejecución de todo el proyecto del pleno Es cierto que nos hacen llegar todas las actas que aprueban de Junta de Gobierno pero es uno de los puntos que traen Eh Y hay algo más que tenía que decir y se me ha ido Perdón Eh Lo intento en el segundo turno Gracias
Bueno en primer lugar dar las gracias por realizar la aclaración o la rectificación que se ha hecho en la página cinco que lo detectamos el Grupo Municipal socialista en las comisiones informativas, no era un error sino era una aclaración donde aparecían las fórmulas en las que se podía hacer la ejecución del proyecto que aparecían en 12 meses en 14 y en 18 y al final se nos ha mandado una aclaración con que se va a ejecutar en 18 meses. Dar las gracias en ese sentido Luego por otro lado sí me gustaría que nos aclararan una vez que se delegan las competencias a la Junta de Gobierno local porque no lo tenemos claro , cuando leemos la ley de contratos del sector público no, si es competencia también una vez que se le dan todas las competencias a la Junta de Gobierno tiene que devolverse, la Junta de Gobierno , si hay alguna modificación o ha realizado algo la Junta de Gobierno nos tiene que dar las aclaraciones al pleno aparte de que tenemos las actas pero es verdad que las actas a veces llegan bastante tarde Entonces si se nos puede aclarar esto en aquí en pleno No obstante deciros que de antemano vamos a probarlo Aunque tenemos algunas dudillas en el tema de la memoria porque aparecen mejoras que en teoría en normativa tienen que estar Pero bueno no obstante vamos a aprobar este punto
Pues que os voy a decir. Pues que muchísimas muchísimas muchísimas gracias Aunque ahora tengamos el segundo turno de palabra Si os puedo decir que a partir de este momento ahora cuando lo aprobemos si lo aprobamos por todos como ha sido la intención de voto por parte de todos nosotros ya deciros que ya a partir de ahora si me equivoco el procedimiento ya no está en nuestras manos En manos de nosotros como representantes públicos de nuestros vecinos y de nuestras vecinas que todos hemos llevado en nuestro programa pues llevar a cabo esta importancia de tener nuestro teatro municipal Que a todos nos viene bien no sólo a los vecinos y vecinas sino también a los diferentes colectivos como AMPAS asociaciones club club deportivo Peña Flamenca Cualquier índole de nuestro municipio de la sociedad que conformamos el municipio de Ogíjares siempre ese espacio escénico, porque sabemos las filigranas y perdóneme la expresión que tenemos que hacer muchas veces para adaptar los programas culturales de ocio de estas asociaciones para tener un espacio escénico en condiciones como la tienen la gran mayoría de los municipios Es un bien para Ogíjares y de verdad os lo digo a todos de corazón es un éxito Es un éxito que los 17 concejales de la corporación municipal y por supuesto también de la parte técnica del Ayuntamiento que han puesto han puesto todos de su parte, secretario asesor jurídico intervención vice- interventores tesoreros todos y funcionarios administrativos han puesto todos de su parte para que esta realidad y este sueño que todos los concejales de las corporaciones municipales de años atrás hasta el día de hoy venimos intentando sacar adelante pues salga adelante La verdad es que para mí es un orgullo haberos escuchado esta mañana Día de San Juan Oye pues lo mismo San Juan ha hecho ha hecho que nos pongamos todos de acuerdo y es un éxito que yo quiero celebrar y festejar. Deciros que ya como estaba diciendo no está en nuestras manos Ya esto sale a licitación y ojalá porque sabemos que la demanda de los oficios dentro de la construcción hay mucha falta de mano de obra Vale en las propias empresas. Son muchas tenemos conocimiento de que son muchas las licitaciones a nivel estatal a nivel de España que se están quedando desierto por esa falta de mano de obra y ojalá ojalá y vamos a tener todos la esperanza de que sea atractivo y que para las empresas y que las empresas se presenten en ese período de licitación Y si no me equivoco pues eso Nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo Los 17 concejales hemos desenmarañado esa maraña esa maraña que había en ese sitio en concreto como bien habéis dicho más de 20 años que está paralizada una estructura que está allí abandonada desierta que la hemos adaptado dentro de un proyecto muy interesante de nuestro teatro Y que por fin que por fin ya salga a licitación con todos los procedimientos administrativos de burocracia finalizada y que ahora pues como he dicho no está en manos de nosotros 17 ya está en manos de que las empresas se presenten a la licitación y que luego por la parte técnica administrativa pues sean ellos los que se encarguen de todo el procedimiento administrativo que queda pues de abrir sobres de adjudicarlo y de que comience la obra que como bien habéis dicho pues tiene un parámetro de 18 meses de ejecución y ojalá ojalá en 18 o 20 meses nuestro teatro sea una realidad Nos unamos todos de la mano como nos hemos unido en este momento emocionante para Ogíjares de enhorabuena para el municipio de Ogíjares, para más de 15.000 habitantes en nombre de todos los partidos políticos aquí representados ahora mismo, el Grupo Municipal de VOX el Grupo Municipal del Partido Socialista y el Grupo Municipal del Partido Popular Pasamos al segundo turno de palabra señora Libertad
Sí gracias Bueno me voy a sumar a sus palabras Me parece que lo ha expresado usted perfectamente y lo último que me quedaba por decir y una de las razones por las que cambiamos el sentido de nuestro voto de lo que fue un no en 2020 a un si en 2026 es aparte de salir de una situación de emergencia como era la pandemia que en nuestro Ayuntamiento se ha ido eliminando gradualmente toda la deuda todos los créditos que teníamos adquiridos lo cual nos deja en una situación mucho más cómoda para poder afrontar nuevos préstamos si bien no estamos de acuerdo y nos hemos abstenido en el punto anterior con cómo se ha ido gestionando Sí queremos pensar que en este caso pues todo saldrá de manera muy diferente que el teatro efectivamente va a ser un éxito Va a ser un plus para Ogíjares importante Sabemos que los vecinos llevan viendo efectivamente una estructura fantasmagórica que ha sido la promesa de yo creo, que de todos los alcaldes de arreglarla y lo cierto es que ustedes lo han conseguido Por lo tanto en ese sentido pues nuestro apoyo y nuestra enhorabuena y bueno nuestro voto es favorable Gracias
Se trata por tanto de una competencia plenaria que para este expediente en particular se delega, los posteriores acuerdos que haya que adoptarse sobre la Junta de Gobierno local. En ese sentido y sujeto a un estudio más profundo ocurriría lo mismo que ha ocurrido esta misma mañana con la Comisión informativa Al tratarse de asuntos que corresponderían al Pleno tendrían que pasar por comisión informativa antes de que vayan a Junta de Gobierno Local Concreto se ha aprobado el expediente de contratación por el Pleno Lo siguiente si todo va bien sería decir quien es el mejor licitador adjudicar pues adjudicar a la Junta de Gobierno local pero previamente tendrá que haber una comisión informativa Con lo cual quedan perfectamente informados vale Perfecto Es lo mismo que está ocurriendo con los precios públicos y tal con los precios públicos fue un acuerdo genérico de delegación de esa materia Aquí no se ha delegado la competencia contractual la competencia en contratación administrativa en general sino sólo en este expediente y a partir del segundo momento el primer momento es ahora y lo ha conservado el pleno con lo cual para posteriores acuerdos que haya que adoptar y que fueran hubieran sido de competencia plenaria los va a adoptar la Junta de Gobierno pero previamente habrá una comisión informativa de la que forman parte todos los grupos y a la que son convocados con la previa antelación Yo ya más información no puede caber francamente
De todas formas por mi parte decir que cualquier paso que se vaya dando cualquier cosa que vayamos sabiendo en el grupo que tenemos de whatsapp de todos los portavoces pues se os irá informando de todo, para que tengamos todos conciencia de que cuando sale la licitación desde hoy está en licitación , tenemos tantos días y yo iré informando porque también me tienen que ir asesorando y diciéndome un poco la información Vale pero iré informando de todo Pues señor
secretario Por insistir que el esquema, el esquema se altera únicamente en lo referente a que a la hora de adoptar el acuerdo que sea en lugar del pleno es la Junta de Gobierno pero no se altera en el hecho de que como es un asunto que correspondería al Pleno primero pasará por comisión informativa, que se les convoca con dos días de antelación se les envía toda la documentación van a esa comisión informativa y entonces es cuando se adoptará ese acuerdo por la Junta de Gobierno Local en lugar de por el pleno En ese sentido en cuanto a información, que me parece que era la cuestión pues ya estaría
Bien por puntualizar sencillamente el expediente del préstamo, ese sí es verdad que no se delegará y sí habrá que aprobar un crédito extraordinario por pleno Vale para que quede todo perfectamente claro De acuerdo Entonces se pedirán ofertas a las entidades de la plaza o a entidades que consideremos financieras y la que nos de mejores condiciones lo traeremos al pleno para concertarlo vale
Muchas gracias señor alcalde Como hemos dicho aquí este proyecto no ha sido fácil Quienes conocen su trayectoria saben perfectamente que no estamos ante una obra convencional Se trata como hemos dicho de una actuación técnicamente compleja que hemos aprovechado esa estructura que ya existe y que ha requerido numerosos estudios revisiones y adaptaciones para garantizar que el resultado final sea viable y útil para este municipio. Hubiera sido más sencillo abandonar definitivamente la idea cuando aparecieron las dificultades hubiera sido más cómodo renunciar al proyecto tras la paralización anterior Pero no señor alcalde hemos persistido con este sueño y hoy lo traemos por fin porque como siempre decimos gobernar no consiste en elegir siempre el camino fácil Gobernar consiste en resolver problemas en preservar cuando un proyecto es importante para el interés general La alternativa como digo habría sido seguir adelante sin corregir esas deficiencias pero ese no es nuestro camino Eso sí habría sido una gran irresponsabilidad Hoy llegamos a este Pleno con el proyecto actualizado revisado técnicamente y preparado para convertirse por fin en esa realidad que tanto ansiamos Y conviene recordar que cuando hablamos de un teatro municipal no hablamos únicamente del edificio en sí de la inversión del gasto de lo que supone Hablamos también de unas oportunidades oportunidades para nuestros jóvenes Hablamos de un espacio para asociaciones culturales centros educativos colectivos vecinales y artistas Hablamos de actividad económica vinculada a la cultura Hablamos de identidad municipal y de calidad de vida Hablamos en definitiva de una inversión que permanecerá durante décadas al servicio de Ogíjares Las infraestructuras que transforman los municipios nunca son las que se piensan para un mandato sino las que se proyectan para varias generaciones y en esta ocasión pues agradezco el compromiso por parte de todos los grupos Hoy tenemos esa oportunidad de dejar atrás esos años de espera y dar un paso definitivo para que Ogíjares disponga de ese espacio escénico y cultural que tanto ansía tanto sueña y tanto merece Muchísimas gracias
Pues sí pues enhorabuena enhorabuena a todos y a todas y muchas gracias Pasamos al siguiente punto del orden del día aprobación del acuerdo de delegación para la instrucción y resolución de la expedientes sancionadores por infracciones de tráfico y seguridad vial así como la gestión y recaudación de las multas y sanciones Señor
Secretario. Sí se trata del expediente 3557/26 que cuenta con dictamen favorable de 19 de junio de 2026 de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda y que tiene por objeto en su caso aprobar el acuerdo que propone Diputación Provincial para delegar sobre el servicio, sobre los servicios de la Diputación Provincial la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores por fracciones de tráfico y seguridad vial así como la gestión y recaudación de las multas y sanciones, en los términos que obra en la propuesta de acuerdo facilitado por la Diputación y a su vez facilitado a todos los miembros de la corporación
Gracias señor alcalde Bueno ya en las comisiones informativas hablamos la intención de realizar un acuerdo con Diputación y bueno comentar como dijimos que nosotros desde el 2020 tenemos tenemos una empresa que se encarga también de las multas y esto era muchísimo más beneficioso El tesorero me lo hizo ver , porque nosotros la empresa que tenemos se queda con un 15 % y ahora con este convenio pues hay un hay un 0,25% que justamente es la misma empresa con la que estamos trabajando La persona del Ayuntamiento que lleva la gestión de las multas me comenta que va estupendamente bien esta empresa y bueno esta empresa ha pasado hemos pasado desde el 2020 llevamos varios años trabajando con esta gestión y también la policía pues está contenta cómo se lleva Así que también haríamos una reducción del presupuesto que tenemos de 16.000 ? con el contrato de la empresa Por tanto sería todo beneficios, ya pues cualquier duda ahora me la hacéis llegar Gracias
Sí efectivamente Bueno nos lo explicaron ustedes también en las comisiones El contrato supone un ahorro importante con respecto a la empresa que lo llevaba anteriormente que era un servicio que anteriormente no se podía contratar con Diputación porque no lo daba y bueno nos parece que es de sentido común buscar evidentemente lo más Además ya tenemos experiencia con Diputación en la recaudación de impuestos Por lo tanto sumar sumar a la administración pública la gestión de las multas me parece me parece bastante razonable y nada nuestro voto será será favorable
Bueno decir de antemano que vamos a votar favorablemente a este punto puesto que hay una reducción un ahorro importante para las arcas municipales como se comentó en las comisiones informativas Lo que pasa es que ahora no entendemos la explicación que ha dado la señora Alejandra porque dice que se va a quedar la misma empresa No lo hemos entendido En teoría lo que lo que venimos aquí a aprobar es un convenio con Diputación La empresa anterior qué es lo que tiene que ver con esto.
Sí por supuesto. Ahora lo aclaro. Quería decir, a lo mejor no lo he expresado bien que justamente Diputación tiene esta misma empresa Entonces la compañera que lleva las multas dice pues estupendo porque esta empresa va muy bien Simplemente es que la misma empresa que teníamos nosotros también Simplemente quería decir pues justamente es la misma empresa aquí nosotros teníamos un acuerdo marco con la FEM Hemos tenido varias empresas que son las que han ido pasando por la FEM y justamente la misma que hay es la misma que lleva Diputación Es simplemente eso Vale gracias No no no Perdón Lo mismo lo he expresado mal Quería decir va a seguir la continuidad y todo Ahí está Disculpa el error Gracias